Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, своими силами без привлечения третьих лиц (вариант: либо с привлечением третьих лиц).
1.4. Срок выполнения работ составляет ______________________________________.
1.5. Исполнитель гарантирует, что имеет необходимые знания, квалификацию и разрешение на осуществление работ, что подтверждается ________________________________________.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить опытно-конструкторские и технологические работы в полном объеме в соответствии с Техническим заданием и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2.
За использование Исполнителем созданной в процессе выполнения опытно-конструкторских и технологических работ программой для ЭВМ (базой данных или иным произведением), указанной в п. 1.9 настоящего Договора, Заказчик взимает с Исполнителя вознаграждение на условиях Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.1. За нарушение Сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку в размере ______% стоимости работ за каждый день просрочки (вариант: но не более ____________).
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, включая упущенную выгоду (договором может быть предусмотрено иное).
5.3.
Недостатки в выполненных работах или в оформлении документации,
обнаруженные Заказчиком при приемке, отражаются в акте сдачи-приемки
этапа работы (работы в целом). Одновременно составляется двусторонний
акт, содержащий перечень необходимых доработок и сроки их устранения.
Этап работы (работа в целом), принятый с недостатками в выполненных
работах или в оформлении документации, подлежит оплате Заказчиком после
устранения Исполнителем соответствующих недостатков.
8. Права на результаты работы
8.1. После исполнения сторонами обязательств, вытекающих из
настоящего договора, права на использование результатов работы на
территории ______________________ (государство, регион и т.п.) в сфере
___________________________________ (отрасль экономики) принадлежат
Заказчику.
8.2.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место
нахождения арбитражного суда).
7. Сдача и приемка работ
7.1. Исполнитель обязан направлять Заказчику письменное извещение
при завершении каждого промежуточного этапа работ, установленного
календарным планом работ (работы в целом).
7.2. В срок _________________ с даты получения извещения Заказчик
обязан приступить к приемке соответствующего этапа (работы в целом).
7.3.
Приемка каждого этапа работы (работы в целом) оформляется
двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым _____________ со стороны
Исполнителя и ________________ со стороны Заказчика.
7.4.
Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31.05.1991 г. № 2211-1) [6] (далее — Основы) договоры о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (ст. 97 Основ), наряду с договором подряда на капитальное строительство (ст. 95 Основ) и договором подряда на производство проектных и изыскательских работ (ст. 96 Основ), относились к разновидностям договора подряда.
В действующем ГК РФ, как уже отмечалось выше, договорам на выполнение НИОК и ТР посвящена отдельная глава — гл. 38 ГК РФ.
Исходя их этого, в соответствии с ГК РФ, договоры на выполнение НИОК и ТР являются самостоятельным видом договоров [7, с. 54].
В гл.
Исполнителем
результаты работ, в том числе способные к правовой охране, а Исполнитель
вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.
5.3. Права и обязанности Сторон в отношении использования охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, в
ходе выполнения работ по настоящему Договору определяются действующим
законодательством и условиями заключаемых с правообладателями договоров.
5.4. Стороны обязаны не позднее __ дней после подписания акта
сдачи-приемки работ согласовать порядок распределения прав и обязанностей
по использованию созданных по настоящему Договору результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые
являются объектом исключительных прав, и заключить соответствующий
договор об их использовании.
5.5.
III ГК РФ — «Общие положения о договоре» и другие.
Следует также отметить, что в ст. 8 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [16] предусматриваются также договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной и (или) научно-технической продукции.
В соответствии с преамбулой указанного закона данный закон регулирует отношения между субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, органами государственной власти и потребителями научной и (или) научно-технической продукции (работ и услуг), в том числе по предоставлению государственной поддержки инновационной деятельности.
Наряду с указанными законами, договорные правоотношения на выполнение НИОК и ТР, в той или иной степени, регулируются и другими нормативно-правовыми, в частности Постановлением Правительства РФ от 22.04.2009 г.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении ___ (_____) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком или Исполнителем путем направления соответствующего уведомления другой Стороне.
7.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законом порядке.
8.1.
Это связано с непредсказуемостью творческого процесса научных исследований, и в этом случае нет вины исполнителя.
Терминология в отношениях между заказчиком и исполнителем (подрядчиком) может быть применена такая же, как в договорах подряда. То есть существует генподрядчик и субподрядчик. Например, роль генподрядчика берет на себя научно-исследовательский институт, который затем поручает работу по отдельным направлениям своим субподрядчикам в лице отдельных бюро, мастерских, лабораторий или научных сотрудников. Разрешение заказчика для этого не требуется.
Заказчик в своем техническом задании оговаривает, какой продукт он рассчитывает получить в результате конструкторских и технологических работ подрядчика.
Процедура передачи наукоемкого продукта требует квалифицированного подхода, поэтому, как правило, приемка осуществляется уполномоченной комиссией заказчика.
Если заказчик не доволен результатами работы, он обязан в письменной форме дать мотивированный отказ от приемки продукта научного труда.
Права на “ноу-хау” ____________________________________________
(виды инноваций, которые стороны
_________________________________________________________________________
относят к “ноу-хау”, информация, идеи и т.д.)
сохраняются без ограничения срока за ____________________________________
(Заказчиком, Исполнителем или
________________________________________________________________________.
находятся в совместном владении)
9.4. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в
виде дополнительных соглашений в письменной форме за подписью
уполномоченных лиц. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой
частью Договора.
9.5.
В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или
обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить об
этом друг друга.
9.6.
